ИНФОРМАЦИЯ




www.proektant-site.ru


База ГОСТов

Сделать проект. Проектирование вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации, автоматизации, ИТП, ЦТП.
Проект серверной. Проектирование тепловых пунктов. Проектирование ИТП.

( 495 ) 225-2287
( 499 ) 492-5175
ventstroy@vsgr.ru

Информация : Внимание!Главная : ДОГОВОР НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)



ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ № 2012/00/00
(ТИПОВОЙ ДОГОВОР НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ - ОБРАЗЕЦ)

г. Москва « __ » __________ 2012 г.


_______________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице ____________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и ____________________________ в лице _____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.



1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить проектные работы инженерных систем по Разделу: _________________________________________________ на объекте по адресу: г. Москва, ____________________________________________________________________________________________________________

1.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с СанПиН, СНиП и ГОСТ ИСО и включать в себя привязки к вновь утвержденным ЗАКАЗЧИКОМ и переданным ПОДРЯДЧИКУ планировкам, подбор оборудования и соответствовать требованиям проектных работ стадии РП.
1.3. Заказчик обязуется принять результат Работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ и оплатить их.
1.4. ПОДРЯДЧИК вправе самостоятельно определять способы выполнения задания ЗАКАЗЧИКА, а так же выполнять все перечисленные в п.1.1 работы силами своих специалистов, либо иных привлеченных организаций, но в любом случае гарантирует высокое качество работ.
1.5. Право ПОДРЯДЧИКА осуществлять Работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается Свидетельством № СРО-П-_________________, выданным «_________________________».

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.



2.1. Стоимость настоящего Договора ___________________________________________________________
2.2. ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ аванс в размере: 100% стоимости работ, который составляет ____________________________________________________________________________________________
2.3. Оплата аванса по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5(пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора и получения соответствующего счета.
2.4. При несвоевременной уплате ЗАКАЗЧИКОМ аванса, ПОДРЯДЧИК имеет право перенести срок начала и окончания работ по Договору на количество дней просрочки. В случае задержки оплаты свыше 20 (Двадцати) банковских дней Договор считается расторгнутым.
2.5. Все расчеты производятся на основании выставленных счетов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.



3.1. Работы по настоящему Договору должны быть осуществлены ПОДРЯДЧИКОМ в течение _____________ рабочих дней с момента получения авансового платежа на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА и передачи проектных материалов ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ. Данный срок не включает в себя время, затраченное на согласование промежуточных вариантов Проекта ЗАКАЗЧИКОМ.
3.2. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость изменить сроки выполнения работ, изменения должны быть согласованы обеими Сторонами и оформлены в письменной форме как Дополнение к настоящему Договору.
3.3. Сроки, указанные в п. 3.1 настоящего Договора на выполнение проектных работ, предполагают полное исполнение ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств в установленном Договором объеме.
3.4. Приемка Работ оформляется 2(двух) сторонним актом сдачи-приемки работ, который подписывается уполномоченными представителями ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА и удостоверяется их печатями.
3.5. При наличии замечаний они отражаются в акте приемки и подлежат устранению в согласованные сторонами сроки.
3.6. Датой окончания работы по договору считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки Работ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.



4.1. После завершения работ по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ Акт о приёмке выполненных работ.
4.2. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта о приёмке выполненных работ подписывает его или даёт мотивированный отказ от приемки работы. В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения.
4.3. В случае досрочного выполнения работ ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК имеет право досрочно принять и оплатить работы.

5. ИСПОЛНЕНИЕ РАБОТ



5.1. Вся документация должна соответствовать действующим строительным нормам и правилам России. В случае расторжения Договора документация, переданная ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ, переходит в собственность ЗАКАЗЧИКА и может быть по его усмотрению передана другому ПОДРЯДЧИКУ для завершения договорного объема работ – постольку, поскольку указанные работы (частично выполненные работы) были оплачены Заказчиком.
5.2. Стороны соглашаются в том, что Проектная документация будет использоваться только применительно к Объекту, в отношении которого осуществляется проектирование согласно настоящему Договору.
5.3. Если работы (или отдельные части работ) признаны ЗАКАЗЧИКОМ неправильно выполненными или выполненными не в полном объеме и составе, ПОДРЯДЧИК обязуется за свой счет исправить и выполнить работы в таком объеме и составе, которые соответствовали бы условиям Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.



6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК и ЗАКАЗЧИК несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За нарушение сроков выполнения работ по вине ПОДРЯДЧИКА последний уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости невыполненных работ.
6.3. В случае прекращения работ, по инициативе ЗАКАЗЧИКА, последние обязаны в двухдневный срок, в письменной форме уведомить об этом ПОДРЯДЧИКА. Сторонами составляется акт с указанием фактически выполненного ПОДРЯДЧИКОМ объема работ не позднее трех дней со дня получения ПОДРЯДЧИКОМ письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА.
6.4. В течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания двухстороннего акта прекращения работ ЗАКАЗЧИК обязан оплатить выполненные работы.
6.5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, применяется действующее законодательство РФ. При не достижении согласия при разрешении споров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.



7.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (например: пожар, наводнение, землетрясение, забастовка или другие обстоятельства чрезвычайного характера), препятствующих выполнению настоящего Договора, сроки исполнения настоящего Договора соразмерно отдвигаются на время действия этих обстоятельств, но лишь в той мере, как эти обстоятельства значительно влияют на выполнение всего Договора или той его части, которая подлежит исполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Сторона обязана немедленно известить по факсу, телеграфу или другим удобным способом другую сторону о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению настоящего Договора.
7.3. В случае, если вследствие обстоятельств непреодолимой силы просрочка в выполнении настоящего Договора составит более 2 (Двух) недель, обе стороны вправе отказаться от обязательств невыполненной части настоящего Договора. При этом ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.



8.1. Если во время выполнения работ ЗАКАЗЧИК или ПОДРЯДЧИК найдут необходимым изменить или заменить объемы работ или заменить один вид другим, то такая замена допускается только по письменному соглашению между сторонами.
8.2. Подбор оборудования и основные расчеты выполнены на основе документации переданной ЗАКАЗЧИКОМ.
8.3. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных данным Договором или связанных с аварийной ситуацией, возникшей не по вине ПОДРЯДЧИКА, оплата за выполнение дополнительных работ производится за счет ЗАКАЗЧИКА по отдельному Договору или дополнительному соглашению.
8.4. Условия Договора могут быть изменены только по взаимному соглашению договаривающихся сторон. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
8.6. Согласно ст. 434 ГК РФ, Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ДЕЙСТВИЯ.



9.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор при систематическом нарушении ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения Работ.
9.2. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть договор в случаях:
а) финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на 20 дней;
б) консервации или остановки ЗАКАЗЧИКОМ Работ по причинам, не зависящим от ПОДРЯДЧИКА, на срок, превышающий три месяца.
9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента (даты) его подписания полномочными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами предусмотренных в нем обязательств.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ.



10.1 К настоящему Договору прилагается в качестве его неотъемлемой части:

1. Техническое задание - ( Приложение №1)



11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Ventstroy.com
Каталог климатической техники для систем вентиляции отопления кондиционирования.
Teplozavesy.ru - тепловые завесы и пушки
Специализированный сайт по продаже теплового оборудования, Воздушно тепловые завесы, пушки.
Fankoil.ru
Специализированный сайт - фанкойлы, чиллеры, холодильные установки.
Aqua-montage.ru
Полный спектр оборудования для монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации.
Proektov.ru
Проектирование инженерных систем
SALE!!! Распродажа кондиционеров HITACHI (inverter).
RAC10EH3/RAS10EH3 (2,5 кВт) - 18000 руб.
RAC14EH3/RAS14EH3 (3,5 кВт) - 21000 руб.
Hiref
Адрес: Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, оф. 1001
Тел:(495) 225-2287
Тел./факс: (499) 492-5175
E-mail: ventstroy@mail.ru
ДОГОВОР НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ТИПОВОЙ ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ.